Általános szerződési feltételek - MyShading ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Érvényes: 2026.07.14-től visszavonásig

Vállalkozó: Sáfrány Szabolcs Tamás egyéni vállalkozó – MyShading Árnyékolástechnika

Székhely: 6098 Tass, Jókai utca 28.

Adószám: 90384288-2-23

Mobil: +36703878934

Email: info@myshading.hu

Web: www.myshading.hu

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a

Sáfrány Szabolcs Tamás egyéni vállalkozó
(a továbbiakban: Kivitelező)

által végzett

árnyékolástechnikai rendszerek
ZIP Screen rendszerek
pergolák
bioklimatikus pergolák
zsalúziák
redőnyök
napellenzők
üvegfalak
motoros árnyékolók
automatizálási rendszerek

tervezésére, értékesítésére, beszerzésére, telepítésére, javítására és karbantartására vonatkozó szerződéses jogviszonyokat.

Jelen ÁSZF valamennyi ajánlat, megrendelés, vállalkozási szerződés és számla elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Amennyiben a felek külön írásbeli szerződést kötnek, jelen ÁSZF annak részét képezi.

2. Fogalmak

Kivitelező

A MyShading egyéni vállalkozó.

Megrendelő

Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a Kivitelezőtől szolgáltatást rendel meg.

Termék

Minden egyedi gyártású vagy sorozatgyártott árnyékolástechnikai berendezés.

Kivitelezés

A felméréstől az átadásig tartó teljes munkafolyamat.

Műszaki módosítás

Bármely olyan szereléstechnikai megoldás, amelyet a helyszíni adottságok, a fogadószerkezet, a statikai körülmények vagy a biztonságos működés indokol.

3. Az ÁSZF elfogadása

Az ÁSZF elfogadottnak minősül külön aláírás nélkül is, amennyiben a Megrendelő

ajánlatot fogad el,
megrendelést ad,
előleget fizet,
anyagköltséget fizet,
a kivitelezés megkezdését kéri,
vagy a kivitelezést tűri.

4. A Kivitelező szakmai önállósága

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során alkalmazott

rögzítési technológia,
kötőelemek,
dübelek,
csavarok,
konzolok,
hézagolások,
távtartók,
segédprofilok,
szerelési sorrend,

kizárólag a Kivitelező szakmai döntési körébe tartoznak.

A Megrendelő ezen műszaki megoldásokra nem adhat kötelező utasítást.

A Kivitelező jogosult minden olyan műszaki megoldást alkalmazni, amely

biztonságos,
rendeltetésszerű,
szakmailag elfogadott,
illetve a gyártóval egyeztetett.

5. A helyszíni adottságok elsőbbsége

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során a tényleges helyszíni állapot elsőbbséget élvez a tervdokumentációval, katalógusokkal, látványtervekkel vagy szerelési útmutatókkal szemben.

A Kivitelező jogosult a helyszíni körülmények figyelembevételével műszaki módosításokat végezni.

A módosítás önmagában nem minősül hibás teljesítésnek.

6. Kivitelezés műszaki szabályai

6.1 A kivitelező szakmai döntési joga

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során alkalmazott műszaki megoldások megválasztása a Kivitelező szakmai feladata és felelőssége.

Ennek keretében a Kivitelező jogosult különösen:

a rögzítési technológia megválasztására;
a kötőelemek típusának kiválasztására;
a csavarok méretének módosítására;
a dübelek típusának meghatározására;
távtartók alkalmazására;
hézagolás alkalmazására;
segédprofilok alkalmazására;
kiegészítő konzolok alkalmazására;
megerősítő szerkezetek alkalmazására;
egyéb műszakilag indokolt szerelési technológiák alkalmazására.

6.2 Helyszíni műszaki módosítások

A kivitelezés során előfordulhat, hogy a felméréskor nem látható körülmények miatt a szerelési technológia módosítása válik szükségessé.

Ilyennek minősül különösen:

egyenetlen födém;
vakolatvastagság eltérése;
hőszigetelés vastagsága;
betonminőség;
rejtett acélszerkezet;
rejtett vezeték;
nem megfelelő teherbírású falazat;
pontatlan épületszerkezet;
gyártási tűrés;
korábbi építési hibák.

Ilyen esetben a Kivitelező jogosult a műszakilag megfelelő megoldás alkalmazására.

Ez önmagában nem minősül hibás teljesítésnek.

6.3 Kötőelemek módosítása

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy

a felmérés során meghatározott,

illetve

a gyártó által bemutatott,

vagy

a szerelési útmutatóban szereplő

kötőelem típusa szükség esetén módosítható.

A Kivitelező jogosult más

csavart,
dübelt,
anyát,
alátétet,
menetes szárat,
vegyi dübelt,
konzolt,
rögzítőelemet

alkalmazni,

amennyiben az

legalább azonos,
vagy magasabb

biztonsági szintet biztosít.

A kötőelem megváltoztatása önmagában nem minősül hibás teljesítésnek.

6.4 Gyártói szerelési útmutató

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy

a gyártók szerelési útmutatói

általános szerelési ajánlások.

A tényleges helyszíni körülmények indokolhatják azok részleges módosítását.

A Kivitelező jogosult a szerelési technológiát úgy módosítani,

hogy

a termék biztonsága,
a rendeltetésszerű használat,
valamint a statikai megfelelőség

biztosított maradjon.

6.5 Próbaszerelés

A kivitelezés során szükség lehet

próbaszerelésre;
ideiglenes szerelésre;
szerkezeti próbára;
részleges szétszerelésre;
újraszerelésre.

Ez a kivitelezési technológia része.

Nem minősül hibás teljesítésnek.

6.6 Korrekciós furatok

A megfelelő beállítás érdekében

a kivitelezés során

készülhet

próbafurat;
korrekciós furat;
túlméretezett furat;
segédfurat.

Amennyiben ezek

a végleges szerkezet biztonságát

nem csökkentik,

nem minősülnek hibának.

6.7 Szintezés

A Megrendelő tudomásul veszi,

hogy az árnyékolórendszerek megfelelő működésének alapfeltétele

a pontos szintezés.

Ennek érdekében

a Kivitelező jogosult

hézagolni;
távtartót alkalmazni;
alátétet alkalmazni;
támasztólemezt alkalmazni;
korrekciós rögzítést kialakítani.

6.8 Burkolatok

A takarólemezek,

fedőprofilok,

burkolatok,

végzárók

csak

a szerkezet végleges beállítását követően

helyezhetők fel.

A burkolatok hiánya

a kivitelezés közbenső állapotában

nem minősül hibának.

6.9 Motorok és automatika

A motorok

programozása;
végállás-beállítása;
érzékelők tanítása;
távirányítók párosítása;
finombeállítások

a kivitelezés utolsó munkafázisát képezik.

A Megrendelő tudomásul veszi,

hogy ezen műveletek kizárólag

a mechanikai szerelés teljes befejezését követően végezhetők el.

6.10 Gyártói konzultáció

A Kivitelező jogosult

a kivitelezés során

a gyártó,

a forgalmazó,

illetve

más műszaki szakember

állásfoglalását kérni.

Az emiatt szükséges műszaki módosítás

nem minősül hibás teljesítésnek.

6.11 A Megrendelő műszaki utasítása

A Megrendelő

nem jogosult

a Kivitelező szakmai döntéseit felülírni.

Amennyiben a Megrendelő

egy meghatározott műszaki megoldáshoz ragaszkodik,

a Kivitelező jogosult

annak végrehajtását megtagadni,

ha az

jogszabályba,
gyártói előírásba,
szakmai szabályba,
vagy biztonsági követelménybe

ütközik.

7. A Megrendelő együttműködési kötelezettsége és a munkavégzés akadályozása

7.1 Együttműködési kötelezettség

A Megrendelő köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a Kivitelezővel együttműködni.

Ennek keretében különösen köteles:

a munkaterületet a megállapodás szerinti időpontban rendelkezésre bocsátani;
a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani;
a Kivitelező szakmai munkáját indokolatlanul nem akadályozni;
a munkaterületet olyan állapotban tartani, hogy a kivitelezés folyamatosan végezhető legyen.

7.2 A munkaterület biztosítása

A Megrendelő köteles biztosítani:

a biztonságos megközelítést;
a szükséges elektromos csatlakozást;
a szükséges vízszintes munkaterületet;
a szereléshez szükséges szabad hozzáférést;
a munkaterület rendeltetésszerű használhatóságát.

Amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik, az állványzat, emelőgép vagy egyéb különleges hozzáférési eszköz biztosítása a Megrendelő feladata.

7.3 A munkavégzés zavarása

A Megrendelő nem jogosult:

a munkát folyamatosan megszakítani;
a kivitelező munkáját indokolatlanul ellenőrizni oly módon, hogy az a munkavégzést hátráltassa;
a munkavégzés során a veszélyzónába belépni;
a munkavégző személyzetet sértegetni, fenyegetni vagy megalázó módon kezelni;
a munkafolyamatot indokolatlanul megszakítani;
a kivitelezés során más személyeket a kivitelező szakmai döntéseinek felülbírálatára felkérni;
a kivitelezés közben a műszaki megoldások megváltoztatását kikényszeríteni.

7.4 Harmadik személyek

A Megrendelő felel azoknak a személyeknek a magatartásáért is, akiket a munkaterületre beenged.

Ide tartoznak különösen:

családtagok;
alkalmazottak;
kivitelezők;
ismerősök;
szomszédok;
megbízott szakemberek.

Amennyiben ezen személyek a munkát akadályozzák, azt úgy kell tekinteni, mintha maga a Megrendelő akadályozta volna a munkát.

7.5 A kivitelező szakmai döntéseinek tiszteletben tartása

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kivitelező szakmai döntései kizárólag a Kivitelező felelősségi körébe tartoznak.

A Megrendelő jogosult kérdéseket feltenni és tájékoztatást kérni, azonban nem követelheti olyan műszaki megoldás alkalmazását, amelyet a Kivitelező szakmailag nem tart megfelelőnek.

7.6 A munkavégzés felfüggesztése

A Kivitelező jogosult a munkát azonnali hatállyal felfüggeszteni, ha:

a munkaterület nem biztonságos;
a Megrendelő a munkát akadályozza;
a Megrendelő sértő, fenyegető vagy agresszív magatartást tanúsít;
a Megrendelő a kivitelező szakmai munkáját ellehetetleníti;
a munkavégzés balesetveszélyessé válik.

A felfüggesztés időtartama nem minősül a Kivitelező késedelmének.

7.7 Többletköltségek

Amennyiben a kivitelezés a Megrendelő magatartása miatt megszakad, elhúzódik vagy ismételt kiszállást tesz szükségessé, a Megrendelő köteles megtéríteni a Kivitelező igazolt többletköltségeit.

Ilyen költség lehet különösen:

ismételt kiszállás;
többlet munkadíj;
állásidő;
bérköltség;
szállítási költség;
gépköltség;
raktározási költség;
szakértői költség.

7.8 Állásidő

Ha a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült okból nem folytatható, a Kivitelező jogosult állásidőt felszámítani.

Az állásidő mértékét az egyedi szerződés vagy az aktuális díjszabás tartalmazza.

7.9 Kommunikáció

A felek kötelesek egymással kulturált, együttműködő módon kommunikálni.

A Kivitelező jogosult a munkát megszakítani, ha a Megrendelő olyan magatartást tanúsít, amely a munkavégzők emberi méltóságát vagy testi épségét sérti, illetve a biztonságos munkavégzést veszélyezteti.

7.10 A szerződés megszüntetése

Ha a Megrendelő a felszólítás ellenére is olyan magatartást tanúsít, amely a kivitelezést ellehetetleníti, a Kivitelező jogosult a szerződést írásban felmondani.

Ebben az esetben a felek a már teljesített szolgáltatásokkal és felmerült költségekkel a hatályos jogszabályok szerint számolnak el.

7.11 Bizonyítás

A Kivitelező jogosult a munkavégzés során:

fényképfelvételek készítésére;
videófelvételek készítésére;
jegyzőkönyv felvételére;
tanúk bevonására;
elektronikus levelezés megőrzésére;

a szerződés teljesítésének és a munkavégzés körülményeinek dokumentálása céljából.

8. Határidők, készültségi fokok, részleges átadás és átadás-átvétel

8.1 Tájékoztató jellegű határidők

A Kivitelező által közölt kivitelezési, szerelési vagy szállítási időpontok – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – tájékoztató jellegűek.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alábbi körülmények befolyásolhatják a teljesítési határidőt:

gyártási késedelem;
nemzetközi szállítás;
vámkezelés;
beszállítói késedelem;
időjárási körülmények;
helyszíni műszaki akadályok;
rejtett épületszerkezeti problémák;
a Megrendelő által kért módosítások;
a Megrendelő érdekkörében felmerült késedelem;
hatósági vagy közműszolgáltatói intézkedések.

Ezek fennállása esetén a teljesítési határidő automatikusan a szükséges idővel meghosszabbodik.

8.2 A kivitelezés munkafázisai

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az árnyékolástechnikai rendszerek kivitelezése egymásra épülő munkafázisokból áll.

Különösen:

felmérés;
gyártás;
előkészítés;
tartószerkezet kialakítása;
rögzítési pontok elkészítése;
fő szerkezeti elemek felszerelése;
mechanikai beállítás;
szintezés;
kábelezés;
motorok bekötése;
végállások beállítása;
automatika programozása;
érzékelők tanítása;
burkolatok felszerelése;
próbaüzem;
végső finombeállítás;
végleges átadás.

A felsorolás szerinti közbenső állapotok önmagukban nem tekinthetők készterméknek.

8.3 Közbenső állapot

A kivitelezés során előfordulhat, hogy bizonyos szerkezeti elemek ideiglenesen:

burkolat nélkül maradnak;
részlegesen kerülnek rögzítésre;
még nem programozott motorral rendelkeznek;
végállás nélkül működnek;
próbaüzemben vannak;
ideiglenes kötőelemekkel kerülnek rögzítésre.

Ezek a munkafolyamat természetes részei.

A közbenső állapot önmagában nem minősül hibás teljesítésnek.

8.4 Próbaüzem

A Kivitelező jogosult a termék működését több alkalommal ellenőrizni.

A próbaüzem során előfordulhat:

ismételt szétszerelés;
újbóli beállítás;
kötőelemek cseréje;
szerkezeti korrekció;
motor újraprogramozása.

Ez nem jelent hibás teljesítést.

8.5 Finombeállítás

A végleges beállítás kizárólag a teljes rendszer elkészülte után történik.

Különösen:

textilközpontosítás;
sodronyfeszítés;
lamellaszintezés;
végállások;
motorprogramozás;
automatika;
szélérzékelő;
napérzékelő;
esőérzékelő.

A Megrendelő nem jogosult ezen munkafázisok elvégzése előtt a rendszert hibásnak minősíteni kizárólag azért, mert azok még nem készültek el.

8.6 Részleges átadás

Amennyiben a kivitelezés valamely okból megszakad vagy több ütemben történik, a Kivitelező jogosult részleges átadás-átvételi jegyzőkönyvet készíteni.

A jegyzőkönyv különösen tartalmazza:

az elkészült munkarészeket;
a még hátralévő munkarészeket;
a befejezés feltételeit;
a munkaterület állapotát;
fényképes dokumentációra való hivatkozást.

8.7 Az átvétel megtagadása

A Megrendelő nem tagadhatja meg az elkészült munkarészek átvételét kizárólag arra hivatkozva, hogy:

további munkafázisok még hátravannak;
finombeállítás még nem történt meg;
programozás még nem készült el;
burkolatok még nincsenek felszerelve,

amennyiben ezek a szerződés szerinti következő munkafázis részét képezik.

8.8 Átadás-átvételi eljárás

A kivitelezés befejezését követően a felek átadás-átvételi eljárást tartanak.

Az átadás során a Kivitelező bemutatja:

a működést;
a kezelést;
a karbantartási tudnivalókat;
az esetleges használati korlátozásokat.

8.9 A Megrendelő megjelenési kötelezettsége

A Megrendelő köteles az előre egyeztetett átadási időpontban megjelenni.

Ha ennek önhibájából nem tesz eleget, a Kivitelező jogosult új időpontot kitűzni, és az ezzel összefüggésben felmerült igazolt többletköltségeit a Megrendelőre áthárítani.

8.10 Hallgatólagos átvétel

Ha a Kivitelező írásban értesíti a Megrendelőt arról, hogy a kivitelezés elkészült és átadásra kész, a Megrendelő pedig 15 napon belül nem jelöl meg konkrét, ellenőrizhető hibát és az átadásban nem működik együtt, a Kivitelező jogosult ezt úgy tekinteni, hogy a Megrendelő az átadási eljárást indokolatlanul akadályozza.

Ez nem jelenti automatikusan, hogy a teljesítés jogilag elfogadottnak minősül, de a Kivitelező jogosult a jogszabályok szerinti további jogi lépéseket megtenni és a teljesítés dokumentálására támaszkodni.

8.11 Dokumentálás

A Kivitelező jogosult az átadás teljes folyamatát dokumentálni.

A dokumentáció tartalmazhat:

fényképfelvételeket;
videófelvételeket;
elektronikus levelezést;
jegyzőkönyveket;
tanúnyilatkozatokat;
gyártói állásfoglalásokat.

Ezek a dokumentumok a szerződés teljesítésének igazolására szolgálhatnak.

9. Fizetési feltételek, egyedi gyártású termékek és elszámolás

9.1 Vállalkozói díj

A vállalkozói díj különösen az alábbiakat foglalhatja magában:

helyszíni felmérés;
tervezés;
gyártás;
beszerzés;
csomagolás;
szállítás;
rakodás;
kivitelezés;
programozás;
próbaüzem;
átadás;
dokumentáció.

Amennyiben valamely tétel külön kerül feltüntetésre az ajánlatban, úgy arra az ajánlat rendelkezései irányadók.

9.2 Előleg

A Kivitelező jogosult előleget kérni.

Az előleg beérkezése előtt

gyártás,
beszerzés,
megrendelés

nem köteles megkezdődni.

Az előleg beérkezése a szerződés teljesítésének megkezdését igazolja.

9.3 Egyedi gyártású termékek

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a méretre, színre, műszaki paraméterekre vagy egyéb egyedi igény szerint gyártott termék más részére rendszerint nem értékesíthető.

Ezért az ilyen termék megrendelése után a Kivitelező jogosult a gyártást megkezdeni, és a felek elszámolására a hatályos jogszabályok irányadók.

9.4 Anyagköltség

Az anyagköltség megfizetésével

a Kivitelező jogosult a termék megrendelésére;
a gyártás megindítására;
a beszállítói szerződések teljesítésére.

Az anyagköltség nem minősül automatikusan visszajáró összegnek kizárólag azért, mert a szerződés később megszűnik. A felek ilyen esetben a hatályos jogszabályok szerint számolnak el, figyelembe véve az egyedi gyártásból és a már teljesített szolgáltatásokból eredő költségeket.

9.5 Részszámlázás

A Kivitelező jogosult részszámlát kiállítani különösen:

az anyagok beérkezésekor;
a gyártás befejezésekor;
a helyszíni szerelés megkezdésekor;
50%-os készültségnél;
75%-os készültségnél;
részleges átadás esetén.

9.6 Munkadíj

A munkadíj a kivitelezési tevékenység ellenértéke.

A munkadíj akkor is jár a már elvégzett munkarész után, ha a szerződés később megszűnik, feltéve, hogy a munkarész igazoltan elkészült.

9.7 Többletmunkák

A Megrendelő által kért vagy a helyszíni adottságok miatt szükségessé váló többletmunkák külön díjazás alá eshetnek.

Különösen:

plusz konzol;
segédprofil;
vegyi dübel;
nagyobb méretű kötőelem;
emelőgép;
plusz munkaerő;
utólagos módosítás;
ismételt kiszállás;
egyéb előre nem látható szerelési megoldás.

9.8 Késedelmes fizetés

Késedelmes fizetés esetén a Kivitelező jogosult:

a munka felfüggesztésére;
a teljesítés visszatartására;
késedelmi kamat felszámítására a jogszabályok szerint;
igazolt behajtási költségeinek érvényesítésére.

9.9 A kivitelezés megszakadása

Amennyiben a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült okból szakad meg, a Kivitelező jogosult elszámolni különösen:

a már elvégzett munkát;
a beszerzett anyagokat;
az egyedi gyártás költségét;
a szállítási költségeket;
a kiszállásokat;
a munkabéreket;
az állásidőt;
az egyéb igazolt költségeket.

9.10 A Megrendelő elállása vagy felmondása

Amennyiben a Megrendelő a szerződéstől eláll vagy azt felmondja, a felek a hatályos jogszabályok szerint számolnak el.

A Kivitelező jogosult követelni az addig teljesített szolgáltatások, az egyedi gyártású termékek, valamint az igazoltan felmerült költségek ellenértékét.

9.11 Leszerelés

Amennyiben a Megrendelő a már felszerelt termék leszerelését kéri, és erre jogszabály vagy jogerős hatósági, illetve bírósági döntés nem kötelezi a Kivitelezőt, a leszerelés külön megrendelésnek minősülhet.

A leszerelés költségeit és feltételeit a felek külön írásban rögzítik.

9.12 Tulajdonjog

A termék tulajdonjoga – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a teljes vállalkozói díj megfizetésével száll át a Megrendelőre, amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi.

9.13 Beszállítói árváltozás

Amennyiben a szerződéskötést követően olyan, a Kivitelező által előre nem látható beszállítói vagy szállítási költségnövekedés következik be, amely jelentősen befolyásolja a teljesítést, a felek kötelesek egyeztetni annak rendezéséről.

0. Jótállás, kellékszavatosság, felelősség és kizárások

10.1 Általános rendelkezések

A Kivitelező a jogszabályokban meghatározott jótállási és kellékszavatossági kötelezettségeit teljesíti.

A jótállás és szavatosság kizárólag olyan hibákra terjed ki, amelyek bizonyíthatóan a Kivitelező teljesítésével állnak okozati összefüggésben.

10.2 A jótállás kezdete

A jótállási és szavatossági határidő a végleges átadás-átvétel napján kezdődik.

Amennyiben az átadás a Megrendelő érdekkörében felmerült okból késik, a jótállási idő kezdőnapját a felek által jegyzőkönyvben rögzített készre jelentés időpontja alapján kell meghatározni, amennyiben ezt a jogszabály lehetővé teszi.

10.3 Nem minősül hibás teljesítésnek

Nem minősül hibás teljesítésnek különösen:

a helyszíni adottságok miatt szükséges műszaki módosítás;
kötőelem cseréje;
csavarméret módosítása;
dübeltípus módosítása;
távtartók alkalmazása;
hézagolás;
korrekciós furatok;
próbafuratok;
segédprofil alkalmazása;
ideiglenes szerelési állapot;
finombeállítás előtti működés.

Feltétel, hogy ezek nem csökkentik a szerkezet biztonságát és rendeltetésszerű működését.

10.4 Rendeltetésszerű használat

A jótállás kizárólag rendeltetésszerű használat mellett érvényes.

A Megrendelő köteles a gyártó és a Kivitelező használati utasításait betartani.

10.5 A jótállás nem terjed ki

A jótállás nem terjed ki olyan hibákra vagy károkra, amelyek különösen az alábbi okokból keletkeztek:

nem rendeltetésszerű használat;
szándékos rongálás;
mechanikai sérülés;
vandalizmus;
vis maior esemény;
villámcsapás;
árvíz;
tűz;
jégeső;
földrengés;
épületszerkezeti mozgás;
süllyedés;
utólagos átalakítás;
más vállalkozó beavatkozása;
a Megrendelő saját javítása;
nem megfelelő tisztítás;
nem megfelelő karbantartás.

10.6 Harmadik személy beavatkozása

Amennyiben a Kivitelező munkájába vagy az általa felszerelt rendszerbe a végleges átadás előtt vagy után harmadik személy beavatkozik, a Kivitelező csak az általa végzett munkarészért felel.

10.7 A Megrendelő utasítása

Amennyiben a Megrendelő olyan műszaki megoldás alkalmazását kéri, amelyet a Kivitelező szakmailag nem javasol, a Kivitelező jogosult annak végrehajtását megtagadni.

Ha a Kivitelező a Megrendelő írásbeli utasítása alapján mégis eltér a saját szakmai javaslatától, az ebből eredő következményekért a felelősséget a jogszabályok keretei között kell megítélni, figyelembe véve a Megrendelő utasítását és a Kivitelező előzetes figyelmeztetését.

10.8 Rögzítéstechnika

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a rögzítés módját a fogadószerkezet tényleges állapota határozza meg.

A Kivitelező jogosult:

más típusú csavart;
más típusú dübelt;
vegyi dübelt;
menetes szárat;
távtartót;
nagyobb teherbírású kötőelemet;
egyéb műszakilag megfelelő rögzítőelemet

alkalmazni.

A rögzítési technológia módosítása önmagában nem alapoz meg hibás teljesítési igényt.

10.9 Gyártói módosítások

A Kivitelező jogosult a gyártó műszaki támogatásának megfelelően módosítani a szerelési technológiát.

Amennyiben a módosítás a gyártó ajánlásán vagy írásbeli állásfoglalásán alapul, az önmagában nem minősül hibás teljesítésnek.

10.10 Esztétikai eltérések

Az alábbi, a rendeltetésszerű működést nem befolyásoló eltérések önmagukban nem minősülnek hibának:

kisebb felületi karcok, ha azok az átadáskor dokumentáltak és a használatot nem befolyásolják;
szerelési tűrésekből eredő minimális hézagok;
a gyártó által megengedett méreteltérések;
a szerkezet természetes alakváltozása a rögzítés során, ha az a működést nem befolyásolja.

10.11 Karbantartás

A Megrendelő köteles a gyártó és a Kivitelező által előírt karbantartásokat elvégezni vagy elvégeztetni.

Az elmaradt karbantartásból eredő hibákért a Kivitelező nem felel.

10.12 Kárbejelentés

A Megrendelő köteles az észlelt hibát indokolatlan késedelem nélkül írásban bejelenteni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a hiba leírását;
fényképet vagy videót, ha rendelkezésre áll;
a hiba észlelésének időpontját;
a termék azonosításához szükséges adatokat.

10.13 Javítás lehetősége

Amennyiben a hiba a Kivitelező felelősségi körébe tartozik, a Kivitelezőt elsőként megilleti a hiba kijavításának lehetősége, a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.

A Megrendelő a Kivitelező előzetes értesítése és ésszerű lehetőség biztosítása nélkül nem jogosult a javítást harmadik személlyel elvégeztetni, kivéve, ha ezt jogszabály vagy sürgős kárelhárítás indokolja.

10.14 Felelősség

A Kivitelező a jogszabályok szerint felel a szerződésszegéssel okozott károkért.

A felelősség megállapításánál figyelembe kell venni különösen:

az esetleges szakértői véleményeket.

a Megrendelő együttműködési kötelezettségének teljesítését;

a Megrendelő utasításait;

a helyszíni körülményeket;

a gyártó műszaki előírásait;